Vyhledávání
Užitečné weby
Anketa
Sdílení obsahu
Vzory zdarma
Stránky Vám poskytují zdarma ke stažení vzory smluv, formulářů a dokumentů. Vzory jsou tříděny do sekcí a kategorií pro rychlé nalzení. Všechny smlouvy a dokumenty můžete volně upravovat a využívat. Snažíme se dbát na kvalitu a stránky jsou průběžně doplňovány. Jsem také rádi za vámi zaslané dokumenty, které ověřujeme a posléze umísťujeme ke stažení. Např. ze si můžete zdarma stáhnout: Žaloba na zvýšení ceny díla a dále využívat pro vlastní potřeby. Tip: Potřebujete- li peníze ihned a nemůžete si půjčit z banky, zkuste půjčky bez registru ihned u kerých máte jistotu dostání financí. Mezi kvalitní banky patří půjčky bez potvrzeni o příjmu kde máte možnost získa nadstandardní výhody oproti jiným bankám. Máte-li dostatek peněž, můžete si užít vaši dovolená u moře 2012, která vám dopřeje spoustu odpočinku a sluníčka.
Žaloba na zvýšení ceny díla
Informace a vzor jak podat žalobu na zvýšení ceny díla
Okresní soud
V Brně
Roosveltova 3
602 00 Brno
Žalobce: Labe a.s.,
Kobližná 8, 602 00 Brno
IČ: 23456789
Zastoupený JUDr. Josefem Kvašákem,
advokátem,
Cejl 1, 602 00 Brno
(podpis, razítko)
Žalovaný: Karel Mráz, podnikatel,
Úvoz 2, 602 00 Brno
r.č. 123456/7890
Věc: Žaloba o zvýšení ceny za dílo podle § 547 odst. 2 obch. zák.
Soudní poplatek ve výši 1000,- Kč uhrazen kolkem.
D v o j m o
Čl. 1
1.1. Žalobce se jako zhotovitel dne 1. 5. 2006 zavázal smlouvou č. j. 326–3/1 uzavřenou podle § 536 a násl. obch. zák. provést výměnu oken provozovny žalovaného domu. Na základě rozpočtu stanovili účastníci dohodou cenu díla ve výši 512 000 Kč.
1.2. V případě zjištění nepředvídatelných prací, které by museli být nezbytně provedeny a nebudou součástí rozpočtu, je zhotovitel povinen takové práce provést a objednatel je povinen přistoupit na přiměřené zvýšení ceny za dílo.
Čl. 2
2.1. Zhotovitel při bourání původních oken zjistil, že materiál, jímž byli otvory vyzděny, je již značně narušen a bude tedy nutné ho nahradit novými cihlami.
2.2. Na základě této skutečnosti byl zhotovitelem zpracován nový rozpočet na výměnu cihel, na jehož základě sdělil podle § 547 odst. 6 obch. zák. tento fakt dne 3. 5. 2006 objednateli dopisem. Zároveň zdůraznil nezbytnost této výměny a následné překročení původního rozpočtu i jeho výši. Poté zhotovitel narušené cihly vyměnil.
2.3. Po převzetí předmětu díla uplatnil zhotovitel nárok na cenu díla, poníženou o poskytnuté zálohy v částce zvýšené o cenu za výměnu cihel stanovenou uvedeným postupem, fakturou ze dne 30. 8. 2006. Dopisem ze dne 31. 8. 2006 odmítl objednatel zvýšenou cenu zaplatit s odvoláním na nepřiměřenost navýšení ceny a skutečnost, že zhotovitel mohl výměnu předpokládat a zahrnout ji do rozpočtu.
Čl. 3
3.1. Vzhledem ke splnění podmínek pro vznik nároku na zvýšení dohodnuté ceny stanovené v § 547 odst. 1 až 4 obch. zák., žalobce navrhuje, aby Okresní soud v Brně vydal tento
r o z s u d e k :
Cena díla spočívající ve výměně oken domu čp. 8 Kobližná v Brně, které provádí na základě smlouvy ze dne 1. 5. 2006, č. j. 326–3/1 žalobce pro žalovaného, se zvyšuje o částku 3000,- Kč, takže činí 515 000,- Kč.
Žalovaný je povinen uhradit žalobci náklady řízení ve výši 1000,- Kč do rukou advokáta žalobce.
V Brně dne 6. 9. 2006
Labe a.s.
Důkaz: …………….